Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich

Diese AGB gelten für sämtliche Leistungen von Schachner Media, insbesondere Webdesign, Webentwicklung, Website-Pflege und Beratung. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer deren Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

Vertragsschluss und Angebot

Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande. Der Auftraggeber ist an seine Bestellung 14 Tage gebunden.

Leistungsumfang

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot. Änderungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und können zu Anpassungen von Preis und Lieferzeit führen. Der Auftragnehmer darf Teilleistungen von Drittunternehmen erbringen lassen, sofern der Auftraggeber informiert wird.

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt alle notwendigen Informationen, Materialien und Zugangsdaten rechtzeitig und vollständig bereit. Verzögerungen durch verspätete Zulieferung berechtigen den Auftragnehmer zu einer angemessenen Fristverlängerung.

Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich in Euro (€) zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu begleichen. Bei Projekten über €500,– netto ist eine Anzahlung von 50% bei Auftragserteilung fällig.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verrechnet und die Leistungserbringung kann bis zum Zahlungseingang pausiert werden.

Urheberrecht und Nutzungsrechte

Alle erstellten Werke (Design, Code, Texte) unterliegen dem Urheberrecht des Auftragnehmers. Nach vollständiger Bezahlung überträgt der Auftragnehmer das einfache, unbeschränkte Nutzungsrecht für den vereinbarten Zweck. Der Auftragnehmer behält das Recht zur Portfolionutzung, sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich widerspricht.

Gewährleistung und Mängelbehebung

Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Der Auftragnehmer hat das Recht zur zweimaligen Nachbesserung. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Übergabe der Leistung.

Haftung

Der Auftragnehmer haftet für Schäden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Für leichte Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung für mittelbare Schäden ist auf die Höhe des Auftragswertes begrenzt.

Vertraulichkeit

Beide Parteien behandeln alle vertraulichen Informationen vertraulich und geben diese nicht an Dritte weiter. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertrags.

Kündigung und Stornierung

Laufende Pflegeverträge können mit einem Monat Frist zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Bei Stornierung vor Beginn werden 20% als Bearbeitungsgebühr einbehalten. Nach Beginn werden alle erbrachten Leistungen vollständig verrechnet.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Feldkirch, Vorarlberg.